Договор ед. поставщ ФОРД

ДОГОВОР № ___

на поставку микроавтобуса FORD TOURNEO CUSTOM

для ТОГАУК «Тамбовконцерт»

г. Тамбов «___ »_____2014г.

Тамбовское областное государственное автономное учреждение культуры «Тамбовконцерт», именуемое в дальнейшем - Заказчик, в лице директора Строкова Владимира Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Генеральный директор ООО «Глобус-Моторс» Туев Игорь Алексеевич, именуемое в дальнейшем Поставщик, действующего на основании Устава с другой стороны в дальнейшем вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставка микроавтобуса FORD TOURNEO CUSTOM (далее - Товар) для ТОГАУК «Тамбовконцерт» в количестве 1 штуки осуществляется Поставщиком в соответствии с комплектацией и техническими характеристиками, указанными в спецификации (Приложение № 1 к Договору), в полном соответствии с положениями настоящего Договора.

1.2. Оплата за поставленный товар производится Заказчиком в сроки и в порядке, установленными п. 2 настоящего Договора.

2. Сумма договора и порядок расчетов

2.1.Общая стоимость Товара составляет 1508333,00(Один миллион пятьсот восемь тысяч триста тридцать три) рубля в т.ч. НДС. Цена включает в себя: стоимость всех товаров и сопутствующих услуг, оплачиваемую Заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке Товара и оказанию сопутствующих услуг по Договору, в т.ч. налоговых платежей и сборов, расходы по доставке Товара до Заказчика, страхование рисков случайной гибели до передачи Товара Заказчику, и иные обязательные расходы, связанные с выполнением условий по Договору.

2.2. Авансовый платеж не предусмотрен.

2.3. Оплата Товара производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 5 банковских дней после сдачи Поставщиком и приема Заказчиком Товара на основании накладной, счета, счета- фактуры, акта приема-передачи Товара, оформленных надлежащим образом, но не позднее 31 декабря 2014 года.

2.4.Сумма Договора является фиксированной и изменению не подлежит на все время действия Договора.

2.5. Настоящий Договор финансируется за счет средств бюджета Тамбовской области

(федеральный бюджет), в рамках государственной программы Тамбовской области "Развитие культуры" на 2014-2020 годы.

2.6. Все расчеты по договору осуществляются в российских рублях.

3. Обязательства сторон

3.1 .Обязательства Поставщика:

3.1.1 Поставщик, обязуется поставить Товар в количестве 1 штуки, новый, заводского исполнения, не собранный из восстановленных компонентов, не бывший в эксплуатации, выпуска не ранее 2014 года, Евро 4, страна происхождения - Россия, в комплектации и с техническими характеристиками, указанными в спецификации, отвечать требованиям Технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного постановлением Правительства РФ от 10.09.2009 № 720, другой нормативно-технической документации, утвержденной для данного вида товара, должен соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека, санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному виду Товара. Кроме того, качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам, применяемым заводом-изготовителем, и требованиям одобрения типа транспортного средства ГОССТАНДАРТА РФ. Поставщик передает товар пригодным для целей, для которых товар такого рода обычно используется. Соответствие товара обязательным требованиям ГОССТАНДАРТА РФ подтверждается изготовителем товара в порядке, определенном российским законодательством ( приложение № 1 к договору).

3.1.2. Поставщик предоставляет Заказчику по прибытию Товара в место назначения сертификаты соответствия на Товар, документ подтверждающий одобрение транспортного

средства, паспорт транспортного средства, и иные документы необходимые для регистрации и постановки на учет транспортного средства в ГИБДД.

3.2. Обязательства Заказчика:

3.2.1. Заказчик настоящим обязуется принять Товар и оплатить Товар в полном соответствии с положениями настоящего Договора.

4. Порядок приема - передачи автомобиля

4.1. Поставка Товара осуществляется в течение 10 дней с момента заключения настоящего договора.

4.2. Место поставки: г.Тамбов ул. Державинская,5, здание ТОГАУК «Тамбовконцерт».

4.3. Доставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

4.4. Поставщик вправе передать Товар Заказчику ранее срока, указанного в настоящем Договоре.

4.5. Поставщик обязуется в письменной форме известить Заказчика о готовности к отгрузке не позднее, чем за З (три) дня до поставки Товара.

4.6. Принятие Товара Заказчиком производится:

а) по качеству - на соответствие качества поставленного Товара удостоверениям о качестве Товара предоставленным Поставщиком, руководствуясь статьями 469-477 Гражданского кодекса РФ (ч.2), а также по данным, согласованным в Спецификации (Приложение №1 ) к настоящему Договору.

4.7. В случае обнаружения Заказчиком несоответствия качества, (комплектности) поставленного Товара, Заказчик приостанавливает приемку Товара и составляет акт в присутствии Поставщика, в котором указывает осмотренный Товар и характер выявленных при приемке несоответствий. Полномочия представителей сторон участвующих в приеме Товара должны подтверждаться надлежащим образом оформленной доверенностью.

4.8. В случае наличия обоснованных претензий по качеству Товара устранение

недостатков или замена производится в порядке, предусмотренном гражданским законодательством РФ.

4.9. Обоснованные претензии по качеству и/или количеству Товара не подтвержденные соответствующими актами приема-передачи Товара не подлежат удовлетворению.

4.10. Поставщик обязан предоставить Заказчику следующие документы:

- паспорт транспортного средства;

- счет-фактуру;

- акт приема –передачи (Приложение № 2) к настоящему договору;

- техническую документация изготовителя - руководство по эксплуатации, сервисную книжку на русском языке или официально заверенный перевод;

- правила технического и гарантийного обслуживания (ремонта) автомобиля.

- другие документы необходимые для регистрации транспортного средства в ГИБДД

4.11. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара по настоящему Договору считается факт передачи Товара Поставщиком, что подтверждается Актом приема-передачи Товара (без претензий).

4.12. Право собственности на Товар переходит по настоящему Договору с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара.

4.13. Риски порчи Товара при транспортировке до передачи Заказчику, несет Поставщик.

5. Характеристика поставляемого Товара

5.1. Поставляемый Товар должен иметь технические характеристики и комплектацию, указанные в Спецификации(Приложение №1), выпуска не ранее 2014 года, соответствовать классу экологичности Евро-4, отвечать требованиям Технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного постановлением Правительства РФ от 10.09.2009 № 720, другой нормативно-технической документации, утвержденной для данного вида товара, должен соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека, санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному виду Товара. Кроме того, качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам, применяемым заводом-изготовителем, и требованиям одобрения типа транспортного средства ГОССТАНДАРТА РФ. Поставщик передает товар пригодным для целей, для которых товар такого рода обычно используется. Соответствие товара обязательным требованиям ГОССТАНДАРТА РФ подтверждается изготовителем товара в порядке, определенном российским законодательством.

5.2. Предъявляются требования: срок гарантии качества не менее 24 месяцев или 100 тысяч км. пробега, в зависимости что наступит раньше. Гарантийное обслуживаниедолжно осуществляться сервисными обслуживающими организациями по месту нахождения Заказчика, либо специалистами Поставщика. В случае отсутствия возможности провести сервисное обслуживание по месту нахождения Заказчика, Поставщик берет на себя обязательство по доставке Товара до сервисного центра и обратно.

Сроки выполнения гарантийных обязательств устанавливаются Исполнителем самостоятельно исходя из вида сложности и объема оказанных услуг и согласовываются с Заказчиком. При необходимости приобретения запасных частей и расходных материалов, отсутствующих у Исполнителя, срок оказания услуг отодвигается на время, необходимое для получения таких запасных частей и расходных материалов, о чем делается отметка в Заказ-наряде.

6. Ответственность сторон

6.1.В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором. Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Договору. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. Уплата неустойки не освобождает Стороны Договора от исполнения обязательств, но настоящему Договору в полном объеме.

Поставщик обязан уплатить сумму неустойки по первому требованию Заказчика в течение 10 банковских дней.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате, предусмотренного Договором Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,

предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.3. В случае поставки некачественного Товара, Поставщик обязан заменить его Товаром надлежащего качества, в срок по согласованию с Заказчиком.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение будет являться следствием чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

7.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно известить другую Сторону в течение грех рабочих дней, после возникновения таких обстоятельств. Причем продолжительность обстоятельств непреодолимой силы подтверждается документами компетентных государственных органов или сообщениями в официальной прессе. Не уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону, подвергшуюся таким обстоятельствам, нрава ссылаться на них при неисполнении обязательств по настоящему Договору.

8. Разрешение споров и разногласий

8.1. Стороны принимают все меры к разрешению спорных вопросов и разногласий, которые могут возникнуть в связи с исполнением Договора, путем переговоров с соблюдением претензионного порядка.

8.2. Стороны определили, что претензии по Договору должны быть рассмотрены сторонами в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения претензии.

8.3. В случае не достижения согласия Стороны передают их рассмотрение в арбитражный суд Тамбовской области.

9. Дополнительные условия

9.1. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен Сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон, с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также с учетом ограничений требований, установленных в Положении о закупках Тамбовского областного государственного автономного учреждения культуры «Тамбовконцерт» утвержденного приказом от «17 » марта 2014 № 25.

9.2. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов. Стороны письменно извещают друг друга о таком изменении в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня такого изменения.

9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительных соглашений и являются его неотъемлемой частью.

Соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего Договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами Договора и скреплены печатями Сторон.

9.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью, имеют юридическую силу если они подписаны Сторонами Договора и скреплены печатями Сторон.

10. Вступление Договора в силу

10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств сторон по Договору.

10.2.Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны Договора от ответственности за его нарушение, если таковые имели место при исполнении условий настоящего Договора.

 

11. Договорная документация

Другие документы, являющиеся неотъемлемой частью Договора:

-Спецификация (Приложение №1);

-Акт приема-передачи товара (Приложение №2).

12.Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик: Поставщик:

Тамбовское областное государственное ООО «Глобус-Моторс»

автономное учреждение культуры

«Тамбовконцерт»

Адрес юридический : 392000 г.Тамбов Адрес: 392029, ул.Бастионная, д. 29.

ул. Державинская, д. 5 тел. 8-4752 -78-10-55

Адрес эл.почты:  lira-buh@mail.ru ОКАТО 68401000000

Телефон/факс: 8-910-656-23-24 Р/с 40702810061000105224

ИНН 6831021522 КПП 682901001 Отделение № 8594 Сбербанка России

УФК по Тамбовской области г. Тамбов

(ТОГАУК «Тамбовконцерт» л/сч. БИК 046850649

30646У71480) К/с 30101810800000000649

Банк получателя: Отделение по Тамбовской ОКПО 77086526 ОКВЭД 50.10

области ГУ ЦБ РФ по ЦФО

БИК 046850001

Р/счет 40601810068501000001

ОГРН 1026801155920, ОКПО 50075612

 

Директор Генеральный директор

_____________________ Строков В.И. _____________________ Туев И.А.

М.П. М.П.

Приложение № 1

к Договору № __

о т «___»_____ 2014г.

Спецификация

на поставку микроавтобуса FORD TOURNEO CUSTOM

для ТОГАУК «Тамбовконцерт

№п/п	Наименование товара	Характеристики товара	Количество штук
1.	Микроавтобус FORD TOURNEO CUSTOM для ТОГАУК «Тамбовконцерт» Страна происхождения - Россия	Новый, заводского исполнения, не собран- ный из восстановленных компонентов, не бывший в эксплуатации, выпуска не ранее 2014 года, Евро 4; Цвет ( по согласованию с заказчиком), количество мест – 7+1 длина не менее 4972 мм, ширина не менее 1986 мм, высота не менее 1900 мм; масса полная – 3000 кг.	1
1.1	Двигатель	Дизельный, 4 цилиндра, рядный клапанов- 16 с многоточечным впрыском топлива и турбонаддувом, максимальная мощность не менне125 л.с. максимальная скорость не более 175 км/час; объем двигателя не менее 2,2 л. Топливный бак не менее 80л., программируемый предпусковой отопитель.
1.2.	КПП	6 МКПП, передний привод
1.3.	Рулевое управление	ГУР.
1.4.	Тормозная система	Рабочая с гидравлическим приводом, дисковая, с ABC, ESP, Стояночная- барабанного типа.
1.5	Шины и колеса	Бескамерные размер 195/70R15
1.6	Прочие характеристики и комплектация	Подушка безопасности водителя, боковые подушки безопасности, подушка безопасности пассажира, встроенный мультимедийный развлекательный центр с микрофоном, кондиционер передний.

Приложение № 2

к Договору № ___

от « » _____ 2014г.

АКТ

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

г.Тамбов «____ »_______ 2014г.

Тамбовское областное государственное автономное учреждение культуры «Тамбовконцерт», именуемое в дальнейшем - Заказчик, в лице директора Строкова Владимира Ивановича, действующего на основании Устава с одной стороны, и именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ____________ , действующего на основании

_____________________________________________ , с другой стороны, вместе именуемые

- Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1.В соответствии с Договором от «____» ____________ 2014 года №_____Поставщик сдал, а Заказчик принял товар, количественные, качественные и технические характеристики которого соответствуют условиям Договора:

в рублях

№ п/п	Наименование товара	Кол-во (шт.)	Цена за одну штуку товара	Сумма всего
1	микроавтобус FORD TOURNEO CUSTOM	1	1508333,00	1508333,00
Итого:		1	1508333,00	1508333,00

Сдал представитель Принял Заказчик

поставщика Директор ТОГАУК «Тамбовконцерт»

_______________/ / ______________ В.И.Строков.

м.п. м.п.